扫码购买正式版题库
- 海量题库
- 全真模拟
- 专项训练
- 预测试题
- 押题密卷
- 错题强化
某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。 施工中发生如下事件: 事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。 事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。 工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。 【问题】 1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。 2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。 3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。 4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。
问答题
某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。 施工中发生如下事件: 事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。 事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。 工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。 【问题】 1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。 2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。 3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。 4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。
最新更新

热门题库
- 成考(专升本)题库
- 煤矿班组长题库
- 安全员(三类人员)题库
- 施工员题库
- P气瓶作业题库
- (中级)经济师题库
- N厂内专用机动车辆作业题库
- 电工题库
- (初级)银行从业资格题库
- 高校教师资格证题库
- 消防设施操作员题库
- 初级会计职称题库
- 高级会计题库
- 理财规划师题库
- 道路运输题库
- 环境影响评价工程师题库
- 房地产经纪人题库
- 教师招聘题库
- 一级建造师题库
- 安全员题库
- 营养师题库
- Q起重机械作业题库
- 同等学力申硕题库
- 检验类题库
- 土木工程师(水利水电)题库
- 研究生入学题库
- 消防工程师题库
- 电工作业题库
- 焊工作业题库
- A特种设备安全管理题库
- 煤矿安全管理人员题库
- 税务师题库
- 试验检测师(含助理)题库
- 统计师题库
- 建筑特殊工种题库
- 安全工程师题库
- 教师资格题库
- 理工类题库
- 安全管理人员题库
- 茶艺师题库
- 证券投资顾问题库
- 一级注册建筑师题库
- 中式烹调师题库
- 证劵从业(旧版)题库
- 会计从业资格考试题库
- 二级建造师题库
- 软件水平考试题库
- (高级)经济师题库
- 卫生类题库
- 二级注册建筑师题库
- 高处作业题库
- 会计从业题库
- 材料员题库
- 煤矿主要负责人题库
- 烟花爆竹安全作业题库
- 机械员题库
- 注册测绘师题库
- 国家电网招聘题库
- 演出经纪人题库
- 证劵从业(新版)题库
- 报关员题库
- 特种设备焊接作业题库
- 审计师题库
- T电梯作业题库
- 中级安全工程师题库
- 主治类题库
- 二级造价工程师题库
- 监管人员执法题库
- 劳务员题库
- 西式面点师题库
- 公安政法干警题库
- 汽车修理工题库
- 冶金(有色)生产安全作业题库
- BIM工程师题库
- 公用设备工程师题库
- 执业药师题库
- 投资项目管理师题库
- 招标师题库
- G锅炉作业题库
- 健康管理师题库
- 房地产经纪协理题库
- 监理工程师题库
- 注册环保工程师题库
- R压力容器作业题库
- 导游资格证题库
- 投资银行业务-保荐代表人题库
- 注册会计师题库
- 卫生招聘考试题库
- 质量工程师题库
- 银行招聘考试题库
- 报检员题库
- 期货从业资格题库
- 岩土工程师题库
- 设备监理师题库
- 物业管理师题库
- 成考(高起点)题库
- 资产评估师题库
- (初级)经济师题库
- D压力管道作业题库
- 保育员题库
- 三支一扶题库
- 自考(医学)题库
- (中级)银行从业资格题库
- 标准员题库
- 心理咨询师题库
- 注册消防工程师题库
- 注册结构工程师题库
- 资料员题库
- 车工题库
- 危险化学品安全作业题库
- 陕西省-社区专职工作人员招聘题库
- 汽车驾驶员题库
- 事业单位公开招聘题库
- 注册城乡规划师题库
- 基金从业资格题库
- 主要负责人题库
- 焊工题库
- 煤矿特种作业人员题库
- 制冷与空调作业题库
- 国家公务员题库
- 医师类题库
- 金属非金属矿山安全作业题库
- 护理类题库
- 中药学类题库
- 房地产估价师题库
- 中式面点师题库
- 中级会计职称题库
- 初级管理会计师题库
- 咨询工程师题库
- 军队文职人员招聘题库
- 证券分析师题库
- 注册电气工程师题库
- 药学类题库
- 石油天然气安全作业题库
- 一级造价工程师题库
- 法律职业资格(原司法考试)题库
- 质量员题库
- 健康管理师题库
- 企业人力资源管理师题库
- 土地登记代理人题库
- 社会工作者题库
- 综合类题库
- 省公务员-行测题库
- 钳工题库
- 美容师题库
